如果结果不匹配，请 
更多“甲方于项目开工前向乙方提供具备施工条件的施工场地，提供临时水…”相关的问题
A.结算条件：按揭付款客户+草签+全款+结算100%
B.结算条件：按揭付款客户+草签+首付+结算100%
C.对账时间：达到可结算后当月27号；确认对账时间：发起对账后次月5号；开票时间：甲方付款前开票；回款时间：甲方收到发票后7个工作日
D.对账时间：达到可结算后当月27号；确认对账时间：发起对账后8个工作日；开票时间：甲方付款前开票；回款时间：确认对账后7个自然日
某建筑公司(乙方)于某年4月20日与某厂(甲方)签订了修建建筑面积为3000㎡工业厂房(带地下室)的施工合同。乙方编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。该工程的基坑施工方案规定：土方工程采用租赁一台斗容量为lm3的反铲挖掘机施工。甲、乙双方合同约定5月11 日开工，5月20日完工。在实际施工中发生如下几项事件：
1．因租赁的挖掘机大修，晚开工2天，造成人员窝工10个工日；
2．基坑开挖后，因遇软土层，接到监理工程师5月15日停工的指令，进行地质复
查，配合用工1个工日；
3．5月19日接到监理工程师于5月20日复工的指令，5月20---22日，因下罕见的大雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工10个工日；
4．5月23日用30个工日修复冲坏的永久道路，5月24日恢复正常挖掘工作，最终基坑于5月30日挖坑完毕。
问题：
(1)简述工程施工索赔的程序。
(2)建筑公司对上述哪些事件可以向厂方要求索赔，哪些事件不可以要求索赔，并说明原因。
(3)每项事件工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
A.现场施工作业应由甲方进行作业安全风险分析
B.甲、乙双方的安全监督人员均有现场监督责任
C.甲方应组织对乙方施工用起重机械设备进行使用前验收
D.建设项目开工后，甲方无权决定终止合同的进行 答案:B
A.5
B.7
C.3
D.23
A.甲方负责对乙方安全生产资质、三类人员持证、乙方上报的特殊工种人员证件进行审查
B.甲方负责向乙方提供本项目有关安全生产规章制度
C.甲方有权监督乙方安全生产费用的使用
D.甲方有权将乙方的安全管理人员纳入安全管理体系
E.甲方有权要求乙方上级单位对其进行定期安全检查
A.甲乙双方于1月份签订一份货到后付款的买卖合同，由甲方在3月15日提供自己厂家生产的水泥1000吨。甲方日产30吨，在2月28日，将自己库存的所有水泥以更高的价格销售给丙
B.甲乙签订购销合同一份，合同规定甲方应于3月份期间向乙方提供矿泉水100箱。在质量符合要求的情况下，乙方将支付货款。但到4月1日，甲方仍然没有向乙方发货
C.甲乙签订购销合同一份，合同规定甲方应于3月份之前向乙方提供钢材10吨，但在2月15日，甲方向乙方表示，由于厂里出现了一些经营上的问题，因此将不再履行合同义务
D.甲乙签订购销合同一份，合同规定甲方应当向乙方提供自己厂家生产的童装1000套，在合同规定的时间，乙方收到了产品，但是发现产品有瑕疵
合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。合同日历工期为2年5个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。
在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。
该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。
在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付1400万人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。
在庭审中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞、大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成客房、机房设备、设施损失共计75万元。共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。
原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭成交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。
被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔15.2万美元(经监理工程师和业主代表签字)的清单56件。
原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收被告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说的情况，那么被告应当根据《建设工程质量管理条例》的规定，在装饰施工前通知我方修理。
原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多的时间里，甲方从未向乙方提出过工程存在质量问题。
根据上述案例，回答下列问题：
(1)原、被告之间的合同是否有效?
(2)如果在装修施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施?
(3)对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院应否予以保护?
某建设单位(甲方)与某施工单位(乙方)订立了某工程项目的施工合同。合同规定：(1)采用单价合同，每一分项工程的工程量增减超过10%时，需调整工程单价；(2)合同工期为25天，工期每提前l天奖励3000元，每拖后1天罚款5000元；(3)乙方在开工前及时提交了施工网络进度计划如图所示，并得到甲方代表的批准。
施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为2000元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原计划相符。问题：1．上述哪些事件乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事件不能提出工期和费用补偿要求？简述其理由。2．每项事件的工期补偿是多少天？总工期补偿多少天？3．该工程实际工期为多少天？工期奖罚款为多少元？4．人工工日单价为25元／工日，管理费、利润不予补偿。计算甲方应给乙方的追加工程款为多少？
