题目内容
（请给出正确答案）
答案
是
解析：监理资料可分为监理管理文件（B1）.进度控制文件（B2）.质量控制文件（B3）.造价控制文件（B4）.工期管理文件（B5）和监理验收资料（B6）六类。造价控制资料包括：工程款支付证书；费用索赔审批表。9.背景资料：某公司承包一条过街人行地下通道，通道断面为矩形形式，通道净宽 9.0m，高 3.5m，长度为 60m， 埋深 7.0m。设计隧道为现浇钢筋混凝土结构，混凝土强度等级 C40，顶板.底板厚 800mm，侧墙厚 600mm。结构外包 SBS 防水层，厚度 3mm。设计采用明开槽实施，通道两侧设置钢筋混凝土搭板，以减少通道两侧不均匀沉降。为控制混凝土结构.防水和回填等质量，项目部制定了混凝土分次浇注，涵洞两侧采用级配砂石回填.加强防水层成品保护等技术措施，确保了工程按期完成.顺利验收
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“某公司办公楼楼工程，由某监理公司中标，承担本工程的监理工作，…”相关的问题
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.设计单位
A.工程款支付证书
B.见证记录
C.监理规划
D.费用索赔审批表
E.施工记录
1、见证取样是指项目监理机构对施工单位进行的涉及结构及安全的试块、试件及工程材料现场取样、封样、送检工作的监督活动。
A、对
B、错
2、下列选项中，属于监理质量控制资料的是()。
A、旁站监理记录
B、施工记录
C、见证记录
D、监理日志
E、见证取样和送检见证人员备案表
3、质量控制资料属于()文件。
A、A类
B、B类
C、C类
D、D类
4、旁站是指监理人员在施工现场对工程实体关键部位或关键工序的()进行监督检查活动。
A、施工质量
B、施工安全
C、施工进度
D、工程造价
背景资料：
某施工总承包单位于2005年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28350m2，地上22层，地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2005年6月24日，工程正式开工，地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件：
(1) 在开挖过程中，遇到砂土层，监理工程师6月30日下停工令，其后进行地质复查；7月4日接到监理工程师下达的复工令，要求7月5日复工。
(2) 因分包商施工的地下连续墙出现质量问题，拖延工期5日，影响了施工的正常进行。
(3) 7月25日～7月28日，由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停，造成人员窝工20个工作日。
(注：以上事件均发生在关键线路上)
问题：
由于工程施工地质条件的变化造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立？说明原因。
1、施工单位持加盖单位公章和单位项目负责人签名的《工程竣工验收备案表》及规定的材料，向备案机关备案。
A、对
B、错
2、该项目竣工验收备案必须具备的条件包括()相关内容。
A、工程竣工验收已合格，并完成工程竣工验收报告
B、工程质量监督机构已出具工程质量监督报告
C、已办理工程监理合同登记核销及施工合同备案核销手续
D、各项专项资金已结算E、建设单位向备案机关领取《竣工验收备案表》
3、建设工程竣工验收备案工作应在()备案。
A、建设单位
B、监理单位
C、建设工程质量监督部门
D、建设行政主管部门
4、建设工程竣工验收工作应由()组织。
A、建设单位
B、勘察单位
C、设计单位
D、施工单位
1.监理管理资料属于()。
A、建设单位资料
B、监理资料
C、施工资料
D、竣工验收文件
2.下列资料中，属于监理资料组成的是()。
A、立项文件
B、监理管理文件
C、施工管理文件
D、设计管理文件
3.工程暂停令属于监理管理资料。()
4.下列资料中，属于监理管理资料的是()。
A、监理规划
B、监理实施细则
C、施工记录
D、监理会议纪要
E、施工检查记录
1.工程暂停令属于监理管理资料。
A、对B、错
2.下列资料中，属于监理管理资料的是()。
A、监理规划B、监理实施细则C、施工记录D、监理会议纪要E、施工检查记录
3.下列资料中，属于监理资料组成的是()。
A、立项文件B、监理管理文件C、施工管理文件D、设计管理文件
4.监理管理资料属于()。
A、建设单位资料B、监理资料C、施工资料D、竣工验收文件
【背景材料】
某施工总承包单位于2008年5月与某公司签订了框架剪力墙办公楼工程的施工合同。该工程建筑面积28 350m2，地上22层，地下2层。施工单位编制的施工组织设计和进度计划已获监理工程师批准。2008年6月24日，工程正式开工，地下连续墙工程由分包商进行施工。在实际施工过程中发生了以下事件。
事件一：在开挖过程中，遇到砂土层，监理工程师2008年6月30日下停工令，其后进行地质复查；2008年7月4日接到监理工程师下达的复工令，要求2008年7月5日复工。
事件二：因分包商施工的地下连续墙出现质量问题，拖延工期5日，影响了施工的正常进行。
事件三：2008年7月25日～7月28日，由于当地出现罕见暴雨迫使工程暂停，造成人员窝工20个工作日。
(注：以上事件均发生在关键线路上。)
【问题】
1．由于工程施工地质条件的变化造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立？请说明原因。
2．由于地下连续墙出现质量问题造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立？请说明原因。
3．由于暴雨造成的工期拖延，施工总承包单位向业主提出的工期索赔是否成立？请说明原因。
4．对于上述可要求索赔的事件，每项工期索赔各是多少天？总计工期索赔是多少天？
某建筑公司中标了市政府办公楼工程，却未能按合同约定获得工程款支付，当事人也没有订立仲裁协议。为追究市政府的违约责任，施工单位应采取的处理方式是（）。
A.提起行政诉讼
B.进行仲裁
C.提起劳动争议仲裁
D.提起民事诉讼
